AVISO DE EDITAL ? TJ-ADM-2023/00156 ? PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2023 ? Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para a execução dos serviços técnicos que compreendem avaliação e compatibilização de projetos; compatibilização de orçamento, cronogramas, planejamento da obra e apoio à fiscalização de obra, com emissão de comunicados, relatórios, atas de reuniões e pareceres; medições e outros de mesma natureza, demandados pela Administração do Tribunal de Justiça da Bahia, para as obras de Obra de Construção e Adequação para Ampliação do Complexo Judiciário da Comarca de Alagoinhas. O Núcleo de Licitação comunica aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Acolhimento das propostas a partir de: 28/03/2023 às 08:00 horas. (Horário de Brasília).
Abertura das propostas: 11/04/2023 às 09:30 horas. (Horário de Brasília).
Início da sessão de disputa de preços: 11/04/2023 às 10:00 horas. (Horário de Brasília).
O Edital em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação ? pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
AVISO DE SUSPENSÃO - TJ-ADM-2023/00156 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2023. Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para a execução dos serviços técnicos que compreendem avaliação e compatibilização de projetos; compatibilização de orçamento, cronogramas, planejamento da obra e apoio à fiscalização de obra, com emissão de comunicados, relatórios, atas de reuniões e pareceres; medições e outros de mesma natureza, demandados pela Administração do Tribunal de Justiça da Bahia, para as obras de Obra de Construção e Adequação para Ampliação do Complexo Judiciário da Comarca de Alagoinhas. O Núcleo de Licitação comunica aos interessados no processo licitatório em referência que a sessão de abertura, prevista para o dia 11/04/2023, às 10 horas, fica suspensa até ulterior deliberação, para resposta de impugnação.
AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO ? TJ-ADM-2023/00156 ? PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2023 ? Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para a execução dos serviços técnicos que compreendem avaliação e compatibilização de projetos; compatibilização de orçamento, cronogramas, planejamento da obra e apoio à fiscalização de obra, com emissão de comunicados, relatórios, atas de reuniões e pareceres; medições e outros de mesma natureza, demandados pela Administração do Tribunal de Justiça da Bahia, para as obras de Obra de Construção e Adequação para Ampliação do Complexo Judiciário da Comarca de Alagoinhas. O Núcleo de Licitação comunica aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Acolhimento das propostas a partir de: 28/03/2023 às 08:00 horas. (Horário de Brasília).
Abertura das propostas: 05/06/2023 às 09:30 horas. (Horário de Brasília).
Início da sessão de disputa de preços: 05/06/2023 às 10:00 horas. (Horário de Brasília).
O Edital em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação ? pesquisa e
www.licitacoes-e.com.br.
AVISO DE RESULTADO DE RECURSO – Pregão Eletrônico n° 002/2023 - TJ-ADM-2023/00156 – Objeto: – Contratação de empresa de Engenharia para a execução dos serviços técnicos que compreendem avaliação e compatibilização de projetos; compatibilização de orçamento, cronogramas, planejamento da obra e apoio à fiscalização de obra, com emissão de comunicados, relatórios, atas de reuniões e pareceres; medições e outros de mesma natureza, demandados pela Administração do Tribunal de Justiça da Bahia, para as obras de Obra de Construção e Adequação para Ampliação do Complexo Judiciário da Comarca de Alagoinhas. O Núcleo de Licitação comunica aos interessados que o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGOU PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela empresa FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI, na licitação em referência, nos termos do Parecer Jurídico emitido pela Consultoria Jurídica da Presidência, acostado aos autos. Data da decisão: 12 de julho de 2023. Todo o processo encontra-se à disposição no Núcleo de Licitação, Edifício-sede do Tribunal de Justiça, sala 119-norte, 1º andar.
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA para o presente certame o seguinte resultado:
EMPRESA VENCEDORA
|
LESSA SAMPAIO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.729.005/0001-31
|
ITENS
|
ESPECIALIDADE
NECESSÁRIA
|
QUANTIDADE DE
HORAS TÉCNICAS
DURANTE A OBRA
|
VALOR DA HORA
TÉCNICA
(VALOR COM BDI)
|
VALOR TOTAL DO SERVIÇO
|
01
|
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|
5.280
|
R$ 150,00
|
R$ 792.000,00
|
02
|
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
|
672
|
R$ 60,00
|
R$ 40.320,00
|
|
SUBTOTAL
|
R$ 832.320,00
|
|
ITEM
|
MÊS
|
R$
|
BDI (24.8%)
|
VALOR DO ITEM
|
01
|
LOCAÇÃO DE APARTAMENTO
|
22,50
|
R$800,00
|
R$ 998,40
|
R$ 22.464,00
|
02
|
ALUGUEL MENSAL DE
VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL
|
22,50
|
R$1.600,00
|
R$ 1.996,80
|
R$ 44.928,00
|
|
|
SUBTOTAL
|
R$ 67.392,00
|
VALOR GLOBAL
|
R$ 899.712,00
|
Critério de julgamento: Menor Preço. Data da homologação: 21 de julho de 2023.
|