AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2017/22881 - Pregão Eletrônico nº 045/2017 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços técnicos que compreendem a avaliação e compatibilização de projetos, compatibilização de orçamento, cronogramas, planejamento da obra e apoio à fiscalização da obra com emissão de comunicados, relatórios e pareceres; medições e outros de mesma natureza, demandados pela Administração do Tribunal de Justiça da Bahia para realização das obras de construção dos novos Fóruns das Comarcas de Itaparica (Vera Cruz) e Porto Seguro, que respectivamente fazem parte do objeto das Concorrências Publicas nº 007/2017 e 008/2017. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Acolhimento das propostas: 18/05/2017 às 08:00 horas.
Abertura das propostas: 30/05/2017 às 09:00 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 30/05/2017 às 09:30 horas. (Horário de Brasília).
O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitações – editais/publicações e www.licitacoes-e.com.br.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico n° 045/2017 – TJ-ADM-2017/22881
Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para execução de serviços técnicos que compreendem a avaliação e compatibilização de projetos, compatibilização de orçamento, cronogramas, planejamento da obra e apoio à fiscalização da obra com emissão de comunicados, relatórios e pareceres; medições e outros de mesma natureza, demandados pela Administração do Tribunal de Justiça da Bahia para realização das obras de construção dos novos Fóruns das Comarcas de Itaparica (Vera Cruz) e Porto Seguro, que respectivamente fazem parte do objeto das Concorrências Públicas nº 007/2017 e 008/2017.
A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA para o presente certame, o seguinte resultado:
EMPRESA VENCEDORA: BRUNO VIDERES CORDEIRO DE BRITO EIRELI-ME
CNPJ: 26.907.746/0001-77
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 425.900,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e novecentos reais).
Critério de julgamento: Menor preço. Data da homologação: 21 de junho de 2017.
|